承發(fā)包雙方工期逾期責任難以區(qū)分時,發(fā)包人主張工期逾期違約金將不被支持
發(fā)布時間：
2018-03-08
承發(fā)包雙方工期逾期責任難以區(qū)分時，
發(fā)包人主張工期逾期違約金將不被支持
在實際施工中，施工企業(yè)很有可能存在開工準備不足、前期施工能力不夠、工程管理存在缺陷等履約瑕疵。業(yè)主方也有可能存在支付工程進度款不足，設計變更，工程量增加，未經竣工驗收擅自使用等履約瑕疵。與此同時，還有可能存在承發(fā)包雙方在溝通、協(xié)調、配合等方面的缺陷。以上這些綜合原因，或先后，或交叉，或共同作用下造成了工期長時間延誤。
司法實踐中，在承包人起訴向發(fā)包人主張欠付工程款時，發(fā)包人通常會提起反訴主張巨額的工期逾期違約金。在審理過程中，發(fā)包人往往只需要提供實際的竣工日期與合同約定的計劃竣工日期，這其中相差的天數就是承包人實際延誤的天數，即完成了承包人存在工期延誤的舉證。但在現(xiàn)實中，由于承包人在整個施工過程中的弱勢地位，即使由于發(fā)包人原因導致工期逾期的，承包人往往難以得到發(fā)包人同意工期順延的書面簽證。發(fā)包人在施工過程中也通常會哄騙承包人加快施工進度，口頭承諾不會追究工期責任或者許諾待工程結束后再辦理簽證。然工程一旦完工，發(fā)包人出于抵扣、延付工程款等目的轉而追究承包人工期延誤的責任。承包人則因口說無憑、缺乏證據往往陷入被動。
近年，針對類似糾紛日益增多的情形，安徽省高級人民法院針對施工實際，專門出臺了《安徽省高級人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導意見（二）》第4條“承包人未能提供順延工期的簽證等書面文件，但能夠證明工程存在延期開工、不具備施工條件、設計變更、工程量增加、發(fā)包人指定的分包工程遲延完工、未足額支付工程款等不可歸責于承包人的原因，影響施工進度的，可以允許承包人相應順延工期。”
2015年12月21日，最高人民法院在審理發(fā)包人甲訴承包人乙工期延誤損失賠償一案中，承包人乙存在工程管理缺陷，工期延誤，擅自撤場等行為，但發(fā)包人甲在施工過程中確實也存在設計變更，工程量增加，未如期足額工程款，未經竣工驗收擅自使用等行為，承發(fā)包雙方工期逾期責任難以區(qū)分。在此情形下，最高人民法院認為：在無法區(qū)分承發(fā)包雙方各自承擔工期延誤違約責任大小和遭受損失數額的情況下，讓承包人乙單方承擔違約責任顯然有悖公平原則，判令互不承擔工期違約責任最為妥當。（王福榮）
推薦新聞
2025-01-02
為認真回顧總結2024年工作，特別是重點工作落實情況；進一步統(tǒng)一思想、凝聚共識，安排部署好2025年工作重點。12月31日下午，集團公司在啟安大廈四樓會議室召開集中辦公會議，董事長殷煒東、總經理張健和集團各條線領導、總部部室負責人及區(qū)域公司經理參加。 會上，經營副總宋宏亮、副總馬春豐、總經濟師樊紅燕、總會計師郁承健先后就經營法務、成本管控、人員委派、降本、清收清欠等重點工作的推進情況進行了匯報發(fā)言，總經理張健對有關重點工作推進進行了點評及補充。
2024-12-31
歲月流轉，時光荏苒，時間的年輪又添上嶄新的一環(huán)。轉瞬之間，我們揮手道別了2024年，迎來2025年。在此，我謹向全體啟安人，向關心和支持啟安事業(yè)發(fā)展的各級領導、社會各界友人致以元旦問候和衷心感謝！
2024-12-31
12月31日，上海市安裝行業(yè)協(xié)會公布2024年度上海市優(yōu)質安裝工程名單。集團公司五個項目榮登榜單，分別是金潤分公司施工的晶圓彩色濾光片和微鏡頭封裝項目——潔凈室裝修工程安裝工程（承建）及機動車尾氣凈化廢催化劑鉑族金屬資源化綠色化綜合利用年產 17.5 噸新材料項目機電安裝工程（承建）、十分公司施工的上海臨港機場南片區(qū)項目一期工程能源站項目安裝工程（承建）及淄博市城鄉(xiāng)飲水安全保障工程（新城凈水廠深度處理工程）安裝工程（承建）、東誠分公司施工的上海孚寶港務有限公司新建 23 號罐組項目安裝工程（參建）。
2024-12-31
時光荏苒，歲月如梭。轉眼間，已在集團公司度過兩個春秋。回首這寶貴的兩年時光，我有幸與陳紅星經理結為師徒，師傅的“傳、幫、帶”加速了我的成長，我從內心感謝師傅的無私指導和幫助。通過這段時間的學習，我從師傅身上學到了不少東西，從三個方面談談自己的收獲：
2024-12-30
12月27日，集團金輝分公司召開2024年終工作會議暨元旦團建活動。過去一年，金輝分公司結算清收歷史項目的工程款項作為首要任務，確保了公司資金鏈的穩(wěn)定，為持續(xù)發(fā)展提供了堅實保障；同時，分公司根據市場變化，及時調整戰(zhàn)略，進一步積累寶貴市場經驗，為2025年發(fā)展夯實基礎。分公司負責人徐兵信心滿滿表示：活動主題表達了金輝人對2025及未來的堅定信念，我們將通過加大開拓市場力度、優(yōu)化資源配置、強化執(zhí)行能力，努力完成既定目標任務，向集團公司遞交一份滿意答卷。
2024-12-30
在建筑行業(yè)的寒冬期，財務工作的重要性愈發(fā)凸顯。作為集團的財務人員，肩負著助力企業(yè)渡過難關的重任，需從多方面著手做好本職工作。 資金管理是首要任務。密切監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)金流，精確編制現(xiàn)金流量預測表，詳細規(guī)劃每一筆資金的進出，確保資金鏈的穩(wěn)定。例如，合理安排工程款的支付節(jié)奏，在不影響工程進度與合作關系的前提下，延緩非關鍵支出，優(yōu)先保障必要的材料采購和人員薪酬發(fā)放，避免因資金短缺導致項目停滯。
聯(lián)系我們
中文手機網站
英文手機網站
微信公眾號
新0A手機登錄二維碼
Copyright ? 2022 江蘇啟安建設集團有限公司